施工合同范本合集15篇
在人们愈发重视契约的社会中,我们用到合同的地方越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编收集整理的施工合同范本,欢迎大家分享。
施工合同范本1委托方(以下简称甲方): 联系地址: 联系电话:
施工方(以下简称乙方): 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关的法律法规,结合本工程具体情况,本着自愿 平等的原则,经双方协商一致签订本合同,具体条款如下:
第一条:工程概况
1:工程名称:
2:工程地址:
3:承揽方式:
4:工程内容及承包范围:
5:工程总量:预计工程量约为最终
结算按实际工作量。
第二条:工程期限
1:本工程总工期为
2:本工程开工日期日;竣工日期 年 月 日。
第三条:技术质量要求
1:工程质量要求标准:按国家现行有关施工及验收规范,达到优良标准。乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术 质量交底资料精心组织施工作业,达到甲方建设 设计 监理及质监等部门联合验收评定合格标准。出现质量问题必须服从甲方整改意见限期整改 修补 打磨。
2:建设单位验收合格(耐磨面层不脱层、不起砂、表面光感一致)
第四条:合同价款及付款方式:
1:单价 人民币(大写): : 元)
2:根据预计工程量,合同总价为人民币(大写) ( : 元)。最后结算以实际工作量乘以合同单价计算。
3:付款方式与期限
⑴本合同工程完工一次性付100000元作进度款。
⑵剩余工程尾款于20xx年9月1日前全部结清。
⑶甲方以现金支票或银行电汇的方式向乙方支付工程款,工程款请汇入以下账户:开户行:中国农业银行景鸿支行
户名:陈XX X2XXX48 0X19 4X70 77X75
第五条:双方责任
1:甲方
⑴ 提供现场,协调乙方与工程现场总包单位的协作关系,以保障进度的顺利实施;
⑵ 按合同规定按时付款结算。
⑶ 提供安全的作业环境,设备机械用具(设备机具如有丢失需照价赔偿)及水电接入点。
⑷ 提供临时住宿。
2:乙方
⑴ 负责提交进度计划和有关资料,严格按照操作规程和施工方案进行施工,保质按期完成施工。
⑵ 遵守现场安全文明施工的管理规定,如因乙方的责任造成的费用和罚款,由乙方承担。
3:乙方不履行上款各项义务,造成延误和甲方损失,应对甲方的损失给予赔偿。
第六条:违约责任和仲裁
一、合同生效后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,因由乙方赔偿甲方支付合同总价20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失;如甲方不经乙方同意,单方解除合同时,应由甲方赔偿乙方支付合同总价的20%的违约金,并赔偿由此给对方造成的经济损失。
二、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价的万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。
三、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。需双方协商决定。
四、实行合理化建设奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。
五、甲、乙双方在履行合同时发生争议,首先应本着友好态度协商解决,若经协商不能解决,可向工程所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁,对仲裁结果不服,可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第七条:竣工验收
1:本地坪工程全部完成后,乙方通知甲方按本合同第三条规定的技术质量要求验收。
2:遵守施工现场安全生产,文明施工的规定服从甲方的合法指令,否则均视为乙方违约。
第八条:保修服务
施工完毕后一年内,由于乙方施工所引起的工程质量问题,由乙方提供免费修补。因人力不可抗拒因素或第三方引起的质量问题,不属于保修范围,但乙方应提供服务,费用另议;保修期满后,乙方保证继续提供服务,费用另议。
第九条:其他条款
一:本合同未尽事宜由双方协商解决。协商不成可向人民法院提起诉讼。
二:本合同一式贰份。
三:本合同自双方签订之日生效,结算全部款项后本合同自然终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本2发包方:
承包方:
甲方(发包方): (以下简称甲方) 乙方(承包方):(以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责
任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况
工程名称: 工程地点:工程内容: 设计施工图纸所包含的所有内容
二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币元,即人民币元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、
包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的
所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为: 20xx 年月日至年月 日
绿化工程养护期为:年月日至年月日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
Xxxxxxx xxxxxx
(公章) (公章)
甲方代表签字: ……此处隐藏11866个字……
(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件
(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时, 在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范 3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区,双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。 标准建筑工程施工合同范本
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。 4、图纸
4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务。
施工合同范本14甲方:
乙方:
一、根据有关法律法规、政策,经双方商定同意签订本合同。地块名称、位置及方位。
二、承包地概况,承包地面积四荒地xx公顷。
三、承包年限:自 年 月 日起至 年 月 日止。
四、承包费总计:大写:小写¥:
五、承包结束后,土地所有权归村委会所有,村委会可以另行发包。
六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求,乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理,整理后的土地继续归乙方使用和管理。如有油田占地费,临时占地补偿费,归乙方所有,永久性占地补偿费归村委会集体所有。
七、乙方不许破坏原有地貌和附属物,不许弃耕,荒芜及掠夺性经营,可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人,但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后,方可转包。不得在承包地上建造固定建筑,赔偿额度由合同管理部门裁定。
八、本合同一式份,份具有同等法律效力。
甲方: (公章) 身份证号码:
乙方: (签章) 身份证号码:
施工合同范本15甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:室内装饰、强弱电等零星维修。
4、合同期限:
二、工程服务形式
包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式
甲、乙双方就需要维修部位及工程量,按技术联系单形式会签,工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准,甲、乙双方依据约定的单价进行结算,确定工程总造价。
甲、乙双方将双方签字盖章的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单,作为结算依据。
四、工程总价
工程总价按实结算。
五、工程质量监督与检查验收
乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工,并随时接受甲方的检查,对甲方提出的问题,应及时进行整改。维修工程结束后,由甲、乙双方共同对工程进行验收,验收合格以双方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时,对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题,由乙方负责按甲方的要求继续维修。
六、工程款支付
1、工程款支付方式为转账。
2、施工完毕且竣工验收合格并且工程交付使用后十五日内乙方须向甲方提交结算报告,双方按本合同约定标准进行结算,结算值经甲方确认后,一次性付清。
3、甲方每次付款的同时,乙方应向甲方出具同等金额的工程款发票。否则,甲方有权拒绝支付工程款。
七、保修
1、自乙方维修工程完工后,乙方须对全部工程承担保修责任。
2、保修期内,如维修工程出现质量问题,乙方应保证接到甲方通知后24小时内派人进行检查及维修。
3、乙方在施工中必须严格按施工工艺要求操作。
4、在保修期内,乙方应定期对施工工程进行巡访,做好回访记录,并对存在隐患的质量问题,予以及时解决。乙方现预留保修负责人的书面通信地址和电话,以便通知乙方进行维修。
八、安全施工
乙方按有关规定采取严格的施工安全措施,承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果,乙方施工人员的人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故,均由乙方承担责任。
九、施工责任
1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利,并负责有关部门协调。
2、乙方指派 为本工程驻工地代表,按本合同要求组织施工,保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系,该负责人向甲方所作出的针对本工程
十、其它
1、本工程如涉及工程价款的确认,相关的确认需经甲方代表确认后为有效。
2、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。协商不成,由该维修工程所在地人民法院解决。
甲方: 乙方:
(盖章) (盖章)
法定代表人(签字或盖章): 法定代表人(签字或盖章):
签订日期:20xx年 月 日